---
titulo: "C. C. G. y Otro c/M. SRL s/ Ordinario"
fuente: Superior Tribunal de Justicia de La Pampa
tribunal: "CAMARA DE APELACIONES S.R."
fecha: 21/05/2026
fuero: Fuero civil y comercial
numero: "24763"
fuente_oficial: https://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/Detalle/47749
url: https://fallos.arguslegal.ai/la-pampa/c-c-g-y-otro-c-m-srl-s-ordinario-5fbadf65-0649-4087-8980-5d50a5d8ba7c
generado_por: Argus Fallos (resumen con IA a partir del texto del fallo; no es asesoramiento legal)
---

# C. C. G. y Otro c/M. SRL s/ Ordinario

CAMARA DE APELACIONES S.R. · 21/05/2026

## Resumen

## Cita
C. C. G. Y OTRO c/M. SRL s/ ORDINARIO, Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería (Sala 2), Santa Rosa, La Pampa, 21/05/2026, Expte. Nº 165591 - Nº 24763 r.C.A., ID 47749.

## Hechos y conflicto
Los actores ejecutaron una locación de obra (construcción y remodelación de un inmueble) para la demandada, quien reconvino por supuesto pago en exceso. La sentencia de primera instancia hizo lugar parcialmente a la demanda (55% de la obra escrita y 85% de los adicionales) y rechazó la reconvención. Ambas partes apelaron: los actores por la reducción del avance de obra; la demandada por el monto, la factura desconocida y la fecha de intereses.

## Cuestión y decisión
El tribunal resolvió el avance de obra y la carga probatoria del pago (arts. 894 inc. a, 895, 896 CCC). Confirmó en lo principal la sentencia, elevando al 70% el avance de la obra contratada por escrito (por reconocimiento expreso de la demandada en sus agravios) y manteniendo el 85% de los adicionales. Rechazó la factura como prueba de pago (no es instrumento público, art. 289 CCC; desconocida su autenticidad) y confirmó la fecha de intereses desde la carta documento (no desconocida). Favoreció a los actores; costas de segunda instancia a la demandada.

## Doctrina y señales de favorabilidad
La carga de probar el pago incumbe a quien lo invoca; el recibo debe ser instrumento público o privado emanado del acreedor, y la factura electrónica desconocida no lo sustituye sin acreditarse su autenticidad. El avance de obra se modera cuando media retiro del contratista, continuación por otro constructor y demora en la constatación pericial. Favorece a la parte actora/acreedora de obra (contratista) y perjudica al comitente que alega pago sin recibo ni prueba idónea. Señal de favorabilidad: riguroso estándar probatorio del pago y preservación del contrato (arts. 957-961 CCC).

## Tags
locación de obra; incumplimiento contractual; carga de la prueba del pago; factura electrónica desconocida; avance de obra; intereses; actores favorecidos.

## Cómo citar

C. C. G. y Otro c/M. SRL s/ Ordinario, STJ La Pampa, 21/05/2026, 24763.