---
titulo: "Antonio Jose Fortino Construcciones SRL c/ Banco de la Nacion Argentina s/Incumplimiento de Contrato"
fuente: Cámaras nacionales (PJN)
tribunal: "Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal - SALA II"
fecha: 05/02/2026
fuero: Fuero civil y comercial
numero: "1"
fuente_oficial: https://sj.pjn.gov.ar/consulta/#/pages/sumarios/93937
url: https://fallos.arguslegal.ai/pjn/antonio-jose-fortino-construcciones-srl-c-banco-de-la-nacion-argentina-s-91fbfb37-78c2-48fb-862b-01e2b437ad21
generado_por: Argus Fallos (resumen con IA a partir del texto del fallo; no es asesoramiento legal)
---

# Antonio Jose Fortino Construcciones SRL c/ Banco de la Nacion Argentina s/Incumplimiento de Contrato

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal - SALA II · SALA II · 05/02/2026

## Qué dice la fuente

> CONTRATO DE OBRA PUBLICA. GASTOS IMPRODUCTIVOS. LA DEMORA EN EL PAGO DE CERTIFICADOS Y EN EL RECONOCIMIENTO DE LAS MODIFICACIONES DE OBRA GENERO UN DESPLAZAMIENTO DE LA CURVA DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTADA. ELLO OCASIONO UN MAYOR COSTO FINANCIERO Y EXTENSION DEL PLAZO DE EJECUCION. PROLONGACION DE LOS COSTOS FIJOS DE FUNCIONAMIENTO POR CAUSAS NO IMPUTABLES A LA CONTRATISTA. MODIFICA Y HACE LUGAR AL RUBRO. SALA II. XI.- Ingresaré entonces en el análisis del agravio relativo a los gastos improductivos. Si bien es cierto que no se encuentran previstos como ítem o como categoría de gasto en…

## Cómo citar

Antonio Jose Fortino Construcciones SRL c/ Banco de la Nacion Argentina s/Incumplimiento de Contrato, PJN, 05/02/2026, 1.