---
titulo: "Socmer S.A. c/ Fideicomiso Lumiere Puerto Madero s/Ordinario"
fuente: Cámaras nacionales (PJN)
tribunal: "Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - SALA E"
fecha: 02/03/2023
fuero: Fuero comercial
numero: "393"
fuente_oficial: https://sj.pjn.gov.ar/consulta/#/pages/sumarios/53730
url: https://fallos.arguslegal.ai/pjn/socmer-s-a-c-fideicomiso-lumiere-puerto-madero-s-ordinario-43ac8d36-cc80-4c49-a61a-d7b8a7c4962a
generado_por: Argus Fallos (resumen con IA a partir del texto del fallo; no es asesoramiento legal)
---

# Socmer S.A. c/ Fideicomiso Lumiere Puerto Madero s/Ordinario

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - SALA E · SALA E · 02/03/2023

## Qué dice la fuente

> CONTRATO DE LOCACION. LOCACION DE OBRA. Procede rechazar la demanda por una suma dineraria con causa en la demora en la ejecución de la obra causada en cierto accidente, y los gastos que ello significó. Ello por cuanto, adquiere relevancia lo convenido en las partes en el contrato, en el cual se señaló que cada certificado mensual de avance de la obra se actualizará más ninguno de los trabajos realizados después de vencidos los plazos tendrá ajustes o actualizaciones de precios si este atraso fuera por causas imputables a la responsabilidad del contratista, salvo casos de caso fortuito o…

## Cómo citar

Socmer S.A. c/ Fideicomiso Lumiere Puerto Madero s/Ordinario, PJN, 02/03/2023, 393.