---
titulo: "Alesia  S.a.c.i.f. y A.g. c/ Ferrocarriles Argentinos s/"
fuente: SAIJ · todos los fueros y jurisdicciones
tribunal: "CAMARA NAC. APELAC. EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL"
fecha: 28/02/1989
fuero: Administrativo
numero: 89100052
fuente_oficial: https://www.saij.gob.ar/123456789-250-0019-8ots-eupmocsollaf
url: https://fallos.arguslegal.ai/saij/alesia-s-a-c-i-f-y-a-g-c-ferrocarriles-argentinos-s-ce380c84-64c2-444d-9172-81d135cac8be
generado_por: Argus Fallos (resumen con IA a partir del texto del fallo; no es asesoramiento legal)
---

# Alesia  S.a.c.i.f. y A.g. c/ Ferrocarriles Argentinos s/

CAMARA NAC. APELAC. EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL · 04 · 28/02/1989

## Qué dice la fuente

> Contrato de obra pública, suspensión de obra pública, responsabilidad del Estado, gastos improductivos, indemnización Cuando por actos del poder público, producidos por hechos ajenos al contratista, se ha perturbado el ritmo de ejecución de los trabajos con demoras o paralizaciones totales o parciales que afectan la organización empresaria a la obra, se produce un desequilibrio de la ejecución financiera del contrato, cuyo correctivo es la indemnización por gastos improductivos. Sumarios: Contrato de obra pública, costo financiero, gastos improductivos Si bien el costo de obra se compone, en…

## Cómo citar

Alesia  S.a.c.i.f. y A.g. c/ Ferrocarriles Argentinos s/, SAIJ, 28/02/1989, 89100052.