---
titulo: "Bonini y Cía. Construcciones S.C. c/ Municipalidad de San Pedro s/"
fuente: SAIJ · todos los fueros y jurisdicciones
tribunal: "SUPREMA CORTE DE JUSTICIA"
fecha: 09/05/1989
fuero: Administrativo
numero: 89010441
fuente_oficial: https://www.saij.gob.ar/123456789-144-0109-8ots-eupmocsollaf
url: https://fallos.arguslegal.ai/saij/bonini-y-cia-construcciones-s-c-c-municipalidad-de-san-pedro-s-65cea169-8b39-404f-b34a-6459f770ce14
generado_por: Argus Fallos (resumen con IA a partir del texto del fallo; no es asesoramiento legal)
---

# Bonini y Cía. Construcciones S.C. c/ Municipalidad de San Pedro s/

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA · 09/05/1989

## Qué dice la fuente

> Contrato de obra pública, gastos improductivos En los casos de una demora impuesta por la Administración en la ejecución de obra, con la consiguiente extensión del plazo contractual, ésta no puede soslayar las consecuencias económicas del reconocimiento formal de la mora no imputable, toda vez que procedió consecuentemente a la extensión del plazo contractual. Sumarios: Contrato de obra pública, gastos improductivos En los casos de suspensiones dispuestas por las autoridades, con ampliación de plazo concedida, la cuestión configura el extremo de los gastos improductivos del art. 55 de la ley…

## Cómo citar

Bonini y Cía. Construcciones S.C. c/ Municipalidad de San Pedro s/, SAIJ, 09/05/1989, 89010441.