Caminos del Paraná SA c/ EN- DNV- ley 13064 s/ proceso de conocimiento". Sala V.
CAMARA NAC. APELAC. EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL · 04/06/2026
Cita
"Caminos del Paraná SA c/ EN-DNV-ley 13064 s/ proceso de conocimiento", Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala V, 04/06/2026, Expte. N° 12249/2021.
Hechos y conflicto
La actora, contratista de obra pública, demandó a la DNV para que se fijara plazo de pago de intereses moratorios (art. 48, ley 13.064) por certificados de obra pagados con demora. La demandada negó la mora, invocó incumplimiento de la cláusula 66.2 del pliego (falta de presentación de documentación), ausencia de reserva de intereses (art. 899 inc. c CCCN) y planteó compensación.
Cuestión y decisión
El tribunal confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la demanda, reconociendo el derecho de la actora a percibir intereses a la tasa del art. 48 de la ley 13.064 desde el vencimiento de cada certificado hasta su efectivo pago, con costas a la demandada. Rechazó todos los agravios de la DNV: la mora quedó acreditada por la pericia contable; la falta de reserva no obsta porque puede hacerse en la liquidación final (Fallos 194:24 y 288:108); el planteo subsidiario sobre cómputo de intereses se desestimó conforme precedentes de la Sala; la compensación no fue propuesta oportunamente en primera instancia (art. 277 CPCCN).
Doctrina y señales de favorabilidad
La ratio reutilizable: en contratos de obra pública, la mora del comitente se acredita mediante pericia contable, y los intereses del art. 48 de la ley 13.064 corren desde el vencimiento de cada certificado hasta el pago efectivo, incluso sobre intereses ya devengados. La falta de reserva de intereses al cobrar certificados parciales no impide reclamarlos en la liquidación final. Este fallo es FAVORABLE para contratistas que reclaman intereses moratorios contra la DNV, y DESFAVORABLE para la administración como demandada. No es aplicable a casos sin mora acreditada o sin pericia contable.
Tags
obra pública; mora; intereses; art. 48 ley 13064; pericia contable; reserva de intereses; DNV; contratista; favorable a actora
Resumen generado con IA a partir del texto del fallo. No es asesoramiento legal.
Caminos del Paraná SA c/ EN- DNV- ley 13064 s/ proceso de conocimiento". Sala V., SAIJ, 04/06/2026, 26100134.