---
titulo: "Carniglia-Tito-del Zotto S.A.C.I.C.F.I. c/ Municipalidad de Quilmes s/"
fuente: SAIJ · todos los fueros y jurisdicciones
tribunal: "SUPREMA CORTE DE JUSTICIA"
fecha: 03/08/1993
fuero: Administrativo
numero: 93011204
fuente_oficial: https://www.saij.gob.ar/123456789-402-1103-9ots-eupmocsollaf
url: https://fallos.arguslegal.ai/saij/carniglia-tito-del-zotto-s-a-c-i-c-f-i-c-municipalidad-de-quilmes-s-9bc96960-5dc9-4918-ae0b-3a29ac7241bd
generado_por: Argus Fallos (resumen con IA a partir del texto del fallo; no es asesoramiento legal)
---

# Carniglia-Tito-del Zotto S.A.C.I.C.F.I. c/ Municipalidad de Quilmes s/

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA · 03/08/1993

## Qué dice la fuente

> Contrato de obra pública, mayores costos Cuando la cuestión consiste en determinar el monto que debe liquidarse en concepto de certificación definitiva de variaciones de costos, la materia alcanza un nivel predominantemente técnico en el cual el Tribunal debe hacer mérito de la prueba pericial producida en autos. Sumarios: Contrato de obra pública, prórroga del plazo La aceptación de la Administración de una prórroga en el plazo de ejecución del contrato tienen por objeto excusar el retardo en que incurriera el contratista y autoriza la procedencia de la actualización del crédito.

## Cómo citar

Carniglia-Tito-del Zotto S.A.C.I.C.F.I. c/ Municipalidad de Quilmes s/, SAIJ, 03/08/1993, 93011204.