---
titulo: "Carniglia -Tito- Del Zotto S.A.C.I.F.I. c/ Municipalidad de Quilmes s/"
fuente: SAIJ · todos los fueros y jurisdicciones
tribunal: "SUPREMA CORTE DE JUSTICIA"
fecha: 27/04/1993
fuero: Administrativo
numero: 93010775
fuente_oficial: https://www.saij.gob.ar/123456789-577-0103-9ots-eupmocsollaf
url: https://fallos.arguslegal.ai/saij/carniglia-tito-del-zotto-s-a-c-i-f-i-c-municipalidad-de-quilmes-s-442c60a5-3cb9-467e-b825-513b94e8255c
generado_por: Argus Fallos (resumen con IA a partir del texto del fallo; no es asesoramiento legal)
---

# Carniglia -Tito- Del Zotto S.A.C.I.F.I. c/ Municipalidad de Quilmes s/

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA · 27/04/1993

## Qué dice la fuente

> Contrato de obra pública, mayores costos Las cuestiones vinculadas con el modo de hacer efectivas las liquidaciones de variaciones de costos constituyen materia de naturaleza técnica y como tales el tribunal debe resolverlas atendiendo a las pruebas periciales que se produzcan. Sumarios: Contrato de obra pública, prórroga del plazo El atraso que se registra en el plazo de ejecución de una obra pública por causas no imputables al contratista justifica las prórrogas del mismo. Contrato de obra pública, prórroga del plazo La aceptación por la Administración de una prórroga en el plazo establecido…

## Cómo citar

Carniglia -Tito- Del Zotto S.A.C.I.F.I. c/ Municipalidad de Quilmes s/, SAIJ, 27/04/1993, 93010775.