---
titulo: "Carpas D'angiola S.r.l."
fuente: SAIJ · todos los fueros y jurisdicciones
tribunal: "TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA"
fecha: 14/12/2015
fuero: Administrativo
numero: 15070203
fuente_oficial: https://www.saij.gob.ar/tribunal-superior-justicia-local-neuquen-carpas-dangiola-srl-provincia-neuquen-accion-procesal-administrativa-fa15070203-2015-12-14/123456789-302-0705-1ots-eupmocsollaf?&o=0&f=Total%7CFecha%7CEstado%20de%20Vigencia%5B5%2C1%5D%7CTema%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n%5B5%2C1%5D%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20de%20Documento/Jurisprudencia/Fallo
url: https://fallos.arguslegal.ai/saij/carpas-d-angiola-s-r-l-ecdf4674-42d2-4e82-975c-1a28553f704d
generado_por: Argus Fallos (resumen con IA a partir del texto del fallo; no es asesoramiento legal)
---

# Carpas D'angiola S.r.l.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA · PROCESAL ADMINISTRATIVA · 14/12/2015

## Resumen

## Datos de identificación y cita
- **Carátula**: CARPAS D'ANGIOLA S.R.L.
- **Tribunal**: Tribunal Superior de Justicia de Neuquén
- **Sala**: Procesal Administrativa
- **Fecha**: 14/12/2015
- **Jurisdicción**: Neuquén (local)
- **Fuero**: Administrativo
- **Magistrados**: Ricardo Tomás Kohon, Oscar E. Massei
- **Fuente**: SAIJ – ID FA15070203
- **URL**: https://www.saij.gob.ar/...FA15070203

## Tags para análisis posterior
- **Materia**: Contrataciones públicas / Licitación / Multa por mora
- **Contingencia**: Incumplimiento contractual parcial con morigeración de sanción
- **Hechos clave**: Entrega tardía de lonas técnicas; administración usó bienes durante mora; acta de compromiso de subsanación
- **Normas**: Pliego de bases y condiciones; acta de fecha 06/10/2010; normativa de contrataciones provincial
- **Doctrina**: Morigeración de sanciones por conducta concurrente de la administración y cumplimiento posterior
- **Resultado**: Admisión parcial de demanda; reducción de multa al 50%
- **Parte favorecida**: CARPAS D'ANGIOLA S.R.L. (actor)
- **Parte perjudicada**: Legislatura Provincial de Neuquén (demandada)
- **Fuente**: SAIJ

## Hechos y conflicto
La actora, adjudicataria de la Licitación Pública N° 01/10 para adquirir cuatro carpas colectivas, recibió una multa de $170.301,81 por 61 días de mora en la entrega de lonas con especificaciones técnicas (plazo: 23/09/2010; entrega: 29/11/2010). La Legislatura utilizó las carpas con lonas provisorias hasta esa fecha. El actor impugnó la resolución que aplicó la multa.

## Cuestión jurídica
Procedencia de la multa por mora y posibilidad de morigerarla cuando la administración usó el bien durante el período de incumplimiento y existió un acta de compromiso de subsanación.

## Decisión y resultado
**Parcialmente procedente** la demanda. Confirma la legitimidad de la multa pero la reduce al **50%** ($85.150,90). Se ordena a la Legislatura devolver el excedente retenido.

## Doctrina / criterio relevante
La conducta de la administración (uso del bien durante la mora) y el cumplimiento posterior del contratista (acta de compromiso, entrega antes del nuevo plazo) justifican morigerar la sanción, reduciéndola a la mitad.

## Señales para favorabilidad
- **Favorable** para un contratista que incumplió temporalmente pero subsanó y la administración usó el bien. Útil para argumentar reducción de multas por mora cuando hay aceptación tácita o uso del objeto contractual.
- **Desfavorable** si se busca impugnar la existencia misma de la mora o reclamar sin haber subsanado.
- **Clasificación**: **MIXTO** – reconoce legitimidad de la multa pero la reduce significativamente.

## Cita sugerida
CARPAS D'ANGIOLA S.R.L. c/ Provincia de Neuquén s/ acción procesal administrativa, Tribunal Superior de Justicia de Neuquén (Sala Procesal Administrativa), 14/12/2015, ID SAIJ FA15070203.

## Cómo citar

Carpas D'angiola S.r.l., SAIJ, 14/12/2015, 15070203.