---
titulo: "Construcciones Lumen de Carlos de Assam c/ Estado  Nacional (sec. de Agricult. y Ganad. Serv. Nac. Sanid. Animal s/"
fuente: SAIJ · todos los fueros y jurisdicciones
tribunal: "CAMARA NAC. APELAC. EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL"
fecha: 23/05/1989
fuero: Administrativo
numero: 89100200
fuente_oficial: https://www.saij.gob.ar/123456789-002-0019-8ots-eupmocsollaf
url: https://fallos.arguslegal.ai/saij/construcciones-lumen-de-carlos-de-assam-c-estado-nacional-sec-de-agricult-y-a0eeb0f0-4d92-4a30-9357-12bf720873cf
generado_por: Argus Fallos (resumen con IA a partir del texto del fallo; no es asesoramiento legal)
---

# Construcciones Lumen de Carlos de Assam c/ Estado  Nacional (sec. de Agricult. y Ganad. Serv. Nac. Sanid. Animal s/

CAMARA NAC. APELAC. EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL · 04 · 23/05/1989

## Qué dice la fuente

> Contratos administrativos, prórroga del plazo, contratista El pedido de prórroga por un tiempo proporcional al retraso no cuantificado, es una petición que no puede tener por si sola respuesta, sin que el contratista haya especificado pormenorizadamente el tiempo insumido en el retraso y la prórroga que estima se requiere a raíz de aquellos hechos. Sumarios: Contrato de obra pública, rescisión del contrato administrativo, rescisión por la administración, plazo de ejecución de la obra Es legítima la rescisión del contrato por la Administración cinco días antes de la conclusión del plazo…

## Cómo citar

Construcciones Lumen de Carlos de Assam c/ Estado  Nacional (sec. de Agricult. y Ganad. Serv. Nac. Sanid. Animal s/, SAIJ, 23/05/1989, 89100200.