---
titulo: "Constructora del Litoral S.A. c/ Comuna de Roldan s/"
fuente: SAIJ · todos los fueros y jurisdicciones
tribunal: "CORTE SUPREMA DE JUSTICIA"
fecha: 04/06/2019
fuero: Constitucional
numero: 19090148
fuente_oficial: https://www.saij.gob.ar/123456789-841-0909-1ots-eupmocsollaf
url: https://fallos.arguslegal.ai/saij/constructora-del-litoral-s-a-c-comuna-de-roldan-s-5fba6aba-4bd1-45ad-a79d-f5b52a560355
generado_por: Argus Fallos (resumen con IA a partir del texto del fallo; no es asesoramiento legal)
---

# Constructora del Litoral S.A. c/ Comuna de Roldan s/

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA · 04/06/2019

## Resumen

## Datos de identificación y cita
- **Carátula**: CONSTRUCTORA DEL LITORAL S.A. c/ COMUNA DE ROLDAN s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD  
- **Tribunal**: Corte Suprema de Justicia de Santa Fe  
- **Fecha**: 04/06/2019  
- **Jurisdicción**: Santa Fe (local)  
- **Fuero**: Constitucional  
- **Magistrados**: Spuler, Gutiérrez, Netri, Gastaldi, Falistocco  
- **ID SAIJ**: FA19090148  
- **URL**: https://www.saij.gob.ar/123456789-841-0909-1ots-eupmocsollaf

## Tags para análisis posterior
`materia: contratos administrativos` `contingencia: incumplimiento contractual` `hechos clave: paralización de obra, culpa del contratista, prueba insuficiente` `normas: Decreto 1323/07 Municipalidad de Roldán` `doctrina: oferente conoce y acepta condiciones licitatorias` `resultado: desfavorable para contratista` `parte favorecida: Comuna de Roldán` `parte perjudicada: Constructora del Litoral S.A.` `fuente: SAIJ`

## Hechos y conflicto
Constructora del Litoral S.A. contrató con la Comuna de Roldán la ejecución de obra pública de extensión de red de gas natural. La Comuna rescindió el contrato por culpa exclusiva de la contratista ante la paralización de la obra. La empresa alegó como causas eximentes: inconvenientes en la provisión de cañerías e intensas lluvias que elevaron la napa freática. La Comuna sostuvo que sin justificación la contratista no alcanzó el nivel de ejecución previsto ni habilitó gran parte de la obra.

## Cuestión jurídica
¿Existió arbitrariedad en la valoración de la prueba y en la aplicación del derecho que justifique la procedencia del recurso de inconstitucionalidad?

## Decisión y resultado
La Corte Suprema de Santa Fe rechazó la queja. Confirmó la sentencia que desestimó la pretensión de la contratista de eximirse de responsabilidad. Fallo **desfavorable** para la recurrente.

## Doctrina / criterio relevante
El oferente no solo conoce sino que acepta todas las condiciones y requisitos de la licitación y reglamentaciones aplicables. La paralización de obra sin causa justificada comprobada –aunque existan alegaciones de dificultades técnicas o climáticas– no exime de responsabilidad cuando el plan de trabajo no se cumplió en tiempo y forma.

## Señales para favorabilidad
- **Contratista** que busca eximirse de responsabilidad por paralización: **desfavorable** si no acredita causal de fuerza mayor o caso fortuito con prueba robusta.  
- **Administración** que rescinde por incumplimiento: **favorable** si el acto administrativo está motivado y fundado en el incumplimiento del plan de trabajo.

## Cita sugerida
Constructora del Litoral S.A. c/ Comuna de Roldán s/ Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, 04/06/2019, ID SAIJ FA19090148, disponible en https://www.saij.gob.ar/123456789-841-0909-1ots-eupmocsollaf

## Cómo citar

Constructora del Litoral S.A. c/ Comuna de Roldan s/, SAIJ, 04/06/2019, 19090148.