---
titulo: "Criba S.A. y Mabres S.A. c/ Municipalidad de Tres de Febrero s/"
fuente: SAIJ · todos los fueros y jurisdicciones
tribunal: "SUPREMA CORTE DE JUSTICIA"
fecha: 03/10/1989
fuero: Administrativo
numero: 89010479
fuente_oficial: https://www.saij.gob.ar/123456789-974-0109-8ots-eupmocsollaf
url: https://fallos.arguslegal.ai/saij/criba-s-a-y-mabres-s-a-c-municipalidad-de-tres-de-febrero-s-708cca4a-75c7-48f2-8799-9103243abde4
generado_por: Argus Fallos (resumen con IA a partir del texto del fallo; no es asesoramiento legal)
---

# Criba S.A. y Mabres S.A. c/ Municipalidad de Tres de Febrero s/

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA · 03/10/1989

## Qué dice la fuente

> Contrato de obra pública, gastos improductivos La procedencia de gastos improductivos está determinada por la configuración de demoras no imputables al contratista que motivan la concesión de sucesivas ampliaciones al plazo originario de ejecución de obra. Sumarios: Contrato de obra pública, gastos improductivos Para resolver los alcances de las fórmulas matemáticas contenidas en el decreto 1329/78, cuestión de incuestionable naturaleza técnica, debe estarse a las opiniones expuestas por los peritos oficiales intervinientes en la causa. Contrato de obra pública, gastos improductivos La…

## Cómo citar

Criba S.A. y Mabres S.A. c/ Municipalidad de Tres de Febrero s/, SAIJ, 03/10/1989, 89010479.