---
titulo: "EMOP S.A. c/ Municipalidad de General Pueyrredón s/"
fuente: SAIJ · todos los fueros y jurisdicciones
tribunal: "SUPREMA CORTE DE JUSTICIA"
fecha: 12/09/1989
fuero: Administrativo
numero: 89010469
fuente_oficial: https://www.saij.gob.ar/123456789-964-0109-8ots-eupmocsollaf
url: https://fallos.arguslegal.ai/saij/emop-s-a-c-municipalidad-de-general-pueyrredon-s-69f71f2d-3c8a-4f0d-9eab-6b55a52ceda8
generado_por: Argus Fallos (resumen con IA a partir del texto del fallo; no es asesoramiento legal)
---

# EMOP S.A. c/ Municipalidad de General Pueyrredón s/

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA · 12/09/1989

## Qué dice la fuente

> Contrato de obra pública, obligaciones del contratista El atraso en el pago de los certificados de obra no puede ser invocado, en principio, como causa razonable del retardo en la ejecución de obra, o la paralización o abandono de las tareas. Sumarios: Contrato de obra pública, buena fe El principio de buena fe contractual le impone al contratista un comportamiento oportuno y diligente antes que displicente, exigencia ésta que resulta más rigurosa aún para quien contrata con la Administración Pública, ya que en este caso está comprometido el interés general y no sólo el de particulares.…

## Cómo citar

EMOP S.A. c/ Municipalidad de General Pueyrredón s/, SAIJ, 12/09/1989, 89010469.