---
titulo: "Enrique J. Bonneu S.A. c/ Provincia de Buenos Aires (Poder Ejecutivo) s/"
fuente: SAIJ · todos los fueros y jurisdicciones
tribunal: "SUPREMA CORTE DE JUSTICIA"
fecha: 21/02/2001
fuero: Administrativo
numero: 1010046
fuente_oficial: https://www.saij.gob.ar/123456789-640-0101-0ots-eupmocsollaf
url: https://fallos.arguslegal.ai/saij/enrique-j-bonneu-s-a-c-provincia-de-buenos-aires-poder-ejecutivo-s-cc2f8626-2725-4c28-812e-81c7df0b4f45
generado_por: Argus Fallos (resumen con IA a partir del texto del fallo; no es asesoramiento legal)
---

# Enrique J. Bonneu S.A. c/ Provincia de Buenos Aires (Poder Ejecutivo) s/

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA · 21/02/2001

## Qué dice la fuente

> Contrato de obra pública, gastos improductivos Los gastos improductivos constituyen un mayor costo de la obra generado a consecuencia de las perturbaciones, demoras o paralizaciones en la ejecución de los trabajos por razones no imputables al contratista y traducidos en gastos financieros, de mantenimiento, no resarcibles por vía directa, en tanto no existe certificación de obra, pues ésta no se ejecuta. Sumarios: Contrato de obra pública, gastos improductivos, doctrina de los actos propios Resulta inadmisible el planteo que se pone en contradicción con actos propios anteriores, deliberados,…

## Cómo citar

Enrique J. Bonneu S.A. c/ Provincia de Buenos Aires (Poder Ejecutivo) s/, SAIJ, 21/02/2001, 1010046.