---
titulo: "Francisco Natino E hijos S.A. y Polledo S.A.I.C. Y F. c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/"
fuente: SAIJ · todos los fueros y jurisdicciones
tribunal: "SUPREMA CORTE DE JUSTICIA"
fecha: 25/11/1997
fuero: Administrativo
numero: 97012301
fuente_oficial: https://www.saij.gob.ar/123456789-103-2107-9ots-eupmocsollaf
url: https://fallos.arguslegal.ai/saij/francisco-natino-e-hijos-s-a-y-polledo-s-a-i-c-y-f-c-banco-de-la-provincia-de-310455c9-9c87-438f-9172-0a2659b8903e
generado_por: Argus Fallos (resumen con IA a partir del texto del fallo; no es asesoramiento legal)
---

# Francisco Natino E hijos S.A. y Polledo S.A.I.C. Y F. c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA · 25/11/1997

## Qué dice la fuente

> Contrato de obra pública, gastos improductivos Corresponde reconocer los gastos improductivos sufridos por el contratista con motivo de las disminuciones de ritmo y/o paralizaciones totales o parciales de la obra, producidas por actos del poder público o causas de fuerza mayor. Esa es la solución legal establecida por las normas de aplicación. Sumarios: Contrato de obra pública, gastos improductivos, rescisión del contrato En los casos de paralización de obras, el legislador provincial adoptó un doble criterio para atender los problemas ocasionados al contratista por razones que no le resultan…

## Cómo citar

Francisco Natino E hijos S.A. y Polledo S.A.I.C. Y F. c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/, SAIJ, 25/11/1997, 97012301.