---
titulo: "Francisco Natino e hijos y otra c/ Municipalidad de San Martín s/"
fuente: SAIJ · todos los fueros y jurisdicciones
tribunal: "SUPREMA CORTE DE JUSTICIA"
fecha: 28/04/1998
fuero: Administrativo
numero: 98010343
fuente_oficial: https://www.saij.gob.ar/123456789-343-0108-9ots-eupmocsollaf
url: https://fallos.arguslegal.ai/saij/francisco-natino-e-hijos-y-otra-c-municipalidad-de-san-martin-s-6bb0cf8e-0d0b-4465-976e-a15fd79afcbe
generado_por: Argus Fallos (resumen con IA a partir del texto del fallo; no es asesoramiento legal)
---

# Francisco Natino e hijos y otra c/ Municipalidad de San Martín s/

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA · 28/04/1998

## Resumen

## Datos de identificación y cita
- **Carátula**: Francisco Natino e hijos y otra c/ Municipalidad de San Martín s/ (contencioso administrativo)
- **Tribunal**: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires
- **Sala**: S
- **Fecha**: 28/04/1998
- **Jurisdicción**: Provincia de Buenos Aires | **Fuero**: Administrativo
- **Magistrados**: Laborde, de Lázzari, Hitters, Negri, Ghione (opinión personal Ghione)
- **ID SAIJ**: FA98010343 | **URL**: https://www.saij.gob.ar/123456789-343-0108-9ots-eupmocsollaf

## Tags para análisis posterior
`contrato obra pública` `mayores costos` `certificados` `intereses moratorios` `pliego condiciones` `recepción obra` `IVA` `actualización monetaria` `reserva` `Ley 6021` `obligación resultado` `prueba pericial` `Favorable contratista` `Desfavorable municipalidad`

## Hechos y conflicto
Contrato de obra pública entre Natino (contratista) y Municipalidad de San Martín. Surge disputa por: liquidación de variaciones de costos (si el índice INDEC incluye IVA), pago tardío de certificados e intereses moratorios, y efectos de la recepción definitiva.

## Cuestión jurídica
- ¿El índice de costo de la construcción (INDEC) incluye IVA?
- ¿Proceden intereses moratorios por pago tardío de certificados sin reserva expresa?
- ¿La recepción definitiva extingue toda obligación contractual?

## Decisión y resultado
Favorable al contratista. El Tribunal fija: (1) el índice incluye IVA; (2) los intereses por mora en certificados se deben sin reserva (arts. 45-46 Ley 6021); (3) la recepción definitiva cierra la obligación de entregar la obra, pero no impide reclamar pagos adeudados; (4) la liquidación de intereses impaga da lugar a actualización monetaria. Se confirma el derecho al reajuste e intereses.

## Doctrina / criterio relevante
- En obra pública la deuda es el valor real de la prestación, no una suma fija (reajuste automático).
- Las cláusulas del pliego y actas-acuerdo son ley para las partes.
- Los intereses moratorios por certificados tardíos proceden sin reserva (excepción al art. 624 CC).
- La prueba pericial es determinante en cuestiones técnicas de costos.

## Señales para favorabilidad
**Favorable al contratista** en reclamos por mayores costos, intereses y actualización. **Desfavorable a la Administración** (debe pagar reajustes e intereses sin exigir reserva). Doctrina sobre inclusión de IVA y pago automático de intereses es útil para casos análogos. Mixto si se discute recepción definitiva (limita responsabilidad del contratista pero no su derecho al cobro).

## Cita sugerida
Francisco Natino e hijos y otra c/ Municipalidad de San Martín s/ contencioso administrativo, Suprema Corte de Justicia Bs. As., 28/04/1998, SAIJ FA98010343. URL: https://www.saij.gob.ar/123456789-343-0108-9ots-eupmocsollaf

## Cómo citar

Francisco Natino e hijos y otra c/ Municipalidad de San Martín s/, SAIJ, 28/04/1998, 98010343.