---
titulo: "Hercam S.C.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/"
fuente: SAIJ · todos los fueros y jurisdicciones
tribunal: "SUPREMA CORTE DE JUSTICIA"
fecha: 24/03/1998
fuero: Administrativo
numero: 98010252
fuente_oficial: https://www.saij.gob.ar/123456789-252-0108-9ots-eupmocsollaf
url: https://fallos.arguslegal.ai/saij/hercam-s-c-a-c-provincia-de-buenos-aires-s-4e86c735-6dba-4356-ad3c-46322dc9686a
generado_por: Argus Fallos (resumen con IA a partir del texto del fallo; no es asesoramiento legal)
---

# Hercam S.C.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA · 24/03/1998

## Qué dice la fuente

> Contrato de obra pública, interpretación del contrato La demora en los términos de ejecución de obra pueden generar tanto sanciones como consecuencias económicas favorables al contratista, para lo cual la Administración debe decidir si las mismas le resultan o no imputables. Sumarios: Contrato de obra pública, incumplimiento del contrato La concurrencia de responsabilidades no permite atribuir a alguna de ellas de manera exclusiva y excluyente el peso del fracaso contractual. La clase e importancia de las conductas recíprocas conduce a un reparto equitativo de las cargas. Contrato de obra…

## Cómo citar

Hercam S.C.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/, SAIJ, 24/03/1998, 98010252.