---
titulo: "Horacio Nieva Construcciones c/ Provincia de Buenos Aires s/"
fuente: SAIJ · todos los fueros y jurisdicciones
tribunal: "SUPREMA CORTE DE JUSTICIA"
fecha: 16/04/1996
fuero: Administrativo
numero: 96011220
fuente_oficial: https://www.saij.gob.ar/123456789-022-1106-9ots-eupmocsollaf
url: https://fallos.arguslegal.ai/saij/horacio-nieva-construcciones-c-provincia-de-buenos-aires-s-d9e55cc6-11d5-4f4b-9e5d-779befa5e8b7
generado_por: Argus Fallos (resumen con IA a partir del texto del fallo; no es asesoramiento legal)
---

# Horacio Nieva Construcciones c/ Provincia de Buenos Aires s/

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA · 16/04/1996

## Qué dice la fuente

> Contrato de obra pública, gastos improductivos Para determinar la procedencia de los gastos improductivos resulta necesaria la existencia de una paralización de la obra y la concesión de una ampliación del plazo de ejecución otorgada precisamente en mérito a dicha resolución. Sumarios: Contrato de obra pública, gastos improductivos Los gastos improductivos pueden devengarse durante la vigencia del plazo original de la obra, como en sus ampliaciones, debiendo en este último caso comprobarse su efectiva materialización. Contrato de obra pública, gastos improductivos No resulta procedente el…

## Cómo citar

Horacio Nieva Construcciones c/ Provincia de Buenos Aires s/, SAIJ, 16/04/1996, 96011220.