Lo Iácono Construcciones S.A. c/ Aerolíneas Argentinas S.E. s/ (SAIJ, 02/06/1987)

Datos de identificación y cita

Carátula: Lo Iácono Construcciones S.A. c/ Aerolíneas Argentinas S.E. s/
Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación
Fecha: 02/06/1987
Jurisdicción: C.A.B.A. | Fuero: PROCESAL - ADMINISTRATIVO | Ámbito: FEDERAL
Sala/Instancia: S (Pleno)
Magistrados: Caballero, Belluscio, Fayt, Bacqué
Fuente: SAIJ FA87000055 | URL: https://www.saij.gob.ar/123456789-550-0007-8ots-eupmocsollaf

Tags para análisis posterior

materia: contratos administrativos contingencia: recurso ordinario de apelación hechos clave: acta de recepción previa a firma de contrato normas: dec. 1285/58 art.24 inc.6 a) doctrina: validez acta anterior a contrato si hay acuerdo resultado: admisibilidad del recurso parte favorecida: Aerolíneas Argentinas parte perjudicada: Lo Iácono fuente: SAIJ

Hechos y conflicto

Lo Iácono demandó a Aerolíneas Argentinas por rescisión contractual. El tribunal inferior rechazó la demanda. La contratista apeló. La Corte analiza la admisibilidad del recurso ordinario. Se discute si la firma del acta de recepción del terreno e iniciación de obra pudo ser anterior a la suscripción del contrato, y si la demora en firmar el contrato generó daño resarcible.

Cuestión jurídica

Procesal: ¿Es procedente el recurso ordinario de apelación cuando la sentencia es definitiva, la parte demandada es un organismo nacional (Aerolíneas Argentinas) y el monto actualizado supera el mínimo legal?
Sustantiva: ¿Existe impedimento para firmar el acta de recepción antes de la firma del contrato? ¿Debe resarcirse el daño por demora en la firma si no se acreditó imposibilidad de certificar trabajos ni recurso al crédito?

Decisión y resultado

La Corte declara formalmente procedente el recurso ordinario de apelación (admite la instancia). En cuanto al fondo de los sumarios, descarta la existencia de daño porque la contratista no demostró imposibilidad de certificar obras antes del contrato ni intento de recurrir al crédito bancario.

Doctrina / criterio relevante

Acta de recepción: Nada impide que se firme antes de la suscripción del contrato si media acuerdo de partes.
Daño por demora: No procede si la contratista no acredita que no pudo certificar trabajos realizados antes de la firma del contrato (según pliegos: arts. 9 cláusulas especiales, 102-104 bases generales) ni que intentó y no obtuvo crédito bancario.

Señales para favorabilidad

DESFAVORABLE para el contratista (Lo Iácono): Exige carga probatoria rigurosa para reclamar daños por demora en firma; rechaza la existencia de perjuicio automático.
FAVORABLE para la Administración (Aerolíneas Argentinas): Valida actas previas al contrato y limita la responsabilidad por demoras.
NO RELACIONADO si el caso futuro no involucra contratos de obra pública con certificaciones previas.

Cita sugerida

Lo Iácono Construcciones S.A. c/ Aerolíneas Argentinas S.E., CSJN, 02/06/1987, SAIJ FA87000055.

Resumen generado con IA a partir del texto del fallo. No es asesoramiento legal.