---
titulo: "Martinez y de la Fuente S.A. c/ D.E.B.A. s/"
fuente: SAIJ · todos los fueros y jurisdicciones
tribunal: "SUPREMA CORTE DE JUSTICIA"
fecha: 22/08/1989
fuero: Administrativo
numero: 89010466
fuente_oficial: https://www.saij.gob.ar/123456789-664-0109-8ots-eupmocsollaf
url: https://fallos.arguslegal.ai/saij/martinez-y-de-la-fuente-s-a-c-d-e-b-a-s-5137fdd0-8f9b-4fe5-8ce6-6bae0a1f7c7a
generado_por: Argus Fallos (resumen con IA a partir del texto del fallo; no es asesoramiento legal)
---

# Martinez y de la Fuente S.A. c/ D.E.B.A. s/

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA · 22/08/1989

## Qué dice la fuente

> Contrato de obra pública, gastos improductivos En los casos de demoras en la ejecución del plazo de obra no imputables al contratista, la Administración no puede soslayar las consecuencias económicas del reconocimiento de dicha circunstancia si procedió a extender el plazo contractual. Sumarios: Contrato de obra pública, gastos improductivos Constatada la existencia de una causal de prórroga del plazo se materializa el reconocimiento de la demora no imputable y se extiende el plazo contractual, configurándose el extremo que autoriza la procedencia de los gastos improductivos sin necesidad de…

## Cómo citar

Martinez y de la Fuente S.A. c/ D.E.B.A. s/, SAIJ, 22/08/1989, 89010466.