Montenegro, Gonsalo Enrique c/ Muniagurria, Mercedes y otros s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad

Cita

Montenegro, Gonsalo Enrique c/ Muniagurria, Mercedes y otros s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, Corte Suprema de Justicia de Santa Fe (integrada), 11/08/2026, A. y S. N° 681, CUIJ 21-00517048-3, SAIJ FA26090464.

Hechos y conflicto

Contratista demandó el cumplimiento de contratos de obra (cordón cuneta, playón deportivo con vestuarios y "portería 2") en un barrio cerrado; la comitente resolvió los contratos por mora y abandono, continuando las obras con terceros. La Cámara acogió parcialmente las apelaciones de ambas partes y fijó saldos por prestaciones parciales y por "portería 2" ($982.500 más intereses), rechazando la actualización por índice CAC. El actor dedujo recurso de inconstitucionalidad por arbitrariedad, inversión de la carga probatoria, errores de cálculo, incongruencia y costas; denegado, presentó queja directa.

Cuestión y decisión

La Corte revisó si el recurso de inconstitucionalidad fue bien denegado (art. 8, ley 7055). Rechazó la queja: las críticas sobre abandono de obra, carga probatoria y valoración de prueba son mera discrepancia sobre materia reservada a instancias ordinarias, con fundamentos suficientes (mora automática, art. 886 Cód. Civ.; arts. 1078, 1084, 1088 y cctes.). Los errores numéricos quedaron subsanados por la aclaratoria (auto 311) y no fueron mantenidos; la solución de equidad y el rechazo de la actualización CAC hallan sustento autónomo (art. 1, últ. párr., ley 7055). Decidió a favor de la demandada/comitente, confirmando la resolución contractual y los montos fijados.

Doctrina y señales de favorabilidad

La equidad es principio general que habilita al juez a componer justamente el litigio ante informalidad contractual y prueba insuficiente de ambas partes. La mora automática por plazos expresos traslada al contratista la carga de justificar el incumplimiento; el corte de materiales puede ser consecuencia, no causa, del abandono. La actualización de deudas dinerarias no halla sustento en el Código Civil y Comercial; las costas por vencimientos parciales y recíprocos quedan al prudente arbitrio (art. 252 CPCC). Señal: favorable a comitentes/demandadas que resuelven contratos por mora del contratista; desfavorable a contratistas que alegan arbitrariedad probatoria o actualización CAC.

Tags

Contratos de obra; abandono y mora; resolución contractual; carga probatoria; equidad; actualización CAC rechazada; costas; queja rechazada; favorece a demandada/comitente.