---
titulo: "N c/  s/"
fuente: SAIJ · todos los fueros y jurisdicciones
tribunal: "SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA"
fecha: 09/09/1986
fuero: Administrativo
numero: 86080117
fuente_oficial: https://www.saij.gob.ar/123456789-711-0806-8ots-eupmocsollaf
url: https://fallos.arguslegal.ai/saij/n-c-s-e591a02f-ccec-4c10-9670-b97fdda31cd6
generado_por: Argus Fallos (resumen con IA a partir del texto del fallo; no es asesoramiento legal)
---

# N c/  s/

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA · 09/09/1986

## Qué dice la fuente

> Incumplimiento del contrato, contratista Lo preceptuado en el pliego de condiciones y en el artículo 29 de la Ley de Obras Públicas número 6351,autoriza a establecer que el incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones allí impuestas, es causal suficiente para suspender en todos los casos la emisión de los certificados de pago, razón por la cual no corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento de créditos por intereses por mora ya que demorada la emisión por culpa del contratista toda vez que emitidos los mismos no pueden ser modificados en su monto no trabado su trámite…

## Cómo citar

N c/  s/, SAIJ, 09/09/1986, 86080117.