---
titulo: "Paz Valentín c/ Adm.Gral. de Puertos -Res. 318 y 67/83 y otro s/"
fuente: SAIJ · todos los fueros y jurisdicciones
tribunal: "CAMARA NAC. APELAC. EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL"
fecha: 16/09/1998
fuero: Procesal y administrativo y procesal y administrativo
numero: 98100585
fuente_oficial: https://www.saij.gob.ar/123456789-585-0018-9ots-eupmocsollaf
url: https://fallos.arguslegal.ai/saij/paz-valentin-c-adm-gral-de-puertos-res-318-y-67-83-y-otro-s-8869efcc-f7b0-4a2e-a0da-ae2faf5d41a1
generado_por: Argus Fallos (resumen con IA a partir del texto del fallo; no es asesoramiento legal)
---

# Paz Valentín c/ Adm.Gral. de Puertos -Res. 318 y 67/83 y otro s/

CAMARA NAC. APELAC. EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL · 05 · 16/09/1998

## Resumen

## Datos de identificación y cita
- **Carátula:** Paz Valentín c/ Adm. Gral. de Puertos - Res. 318 y 67/83 y otro s/  
- **Tribunal:** Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala V  
- **Fecha:** 16/09/1998  
- **Jurisdicción:** C.A.B.A. (Federal)  
- **Fuero:** Procesal-Administrativo  
- **Magistrados:** Grecco, Gallegos Fedriani (voto mayoritario), Otero (disidencia)  
- **ID SAIJ:** FA98100585  
- **URL:** https://www.saij.gob.ar/123456789-585-0018-9ots-eupmocsollaf

## Tags para análisis posterior
- **Materia:** Contrato administrativo  
- **Contingencia:** Rescisión unilateral por la Administración, mora del contratista, daños y perjuicios  
- **Hechos clave:** Rescisión sin incumplimiento moroso probado; falta de cooperación del acreedor; impugnación de pericia sin fundamento científico  
- **Normas:** Art. 1198 C.C. (buena fe), C.C. arts. 509, 511 (mora)  
- **Doctrina:** Buena fe rige también la etapa resolutoria; la mora requiere cooperación del acreedor; el dictamen pericial no puede descartarse sin argumentos científicos  
- **Resultado:** Revocación de la rescisión; condena a la Administración al pago de daños e intereses al 6% anual desde la notificación del acto rescisorio hasta el 31/03/1991  
- **Parte favorecida:** Paz Valentín (actor/contratista)  
- **Parte perjudicada:** Administración General de Puertos  
- **Fuente:** SAIJ

## Hechos y conflicto
La Administración General de Puertos resolvió un contrato administrativo mediante rescisión unilateral. El actor, Valentín Paz, impugnó la medida, negando incumplimiento moroso. La Administración sustentó la rescisión en la mora del contratista, quien a su vez alegó falta de colaboración del acreedor (Administración). Se produjo prueba pericial contable para acreditar daños, impugnada por la demandada sin fundamentos científicos.

## Cuestión jurídica
Si existió incumplimiento moroso del contratista que justificara la rescisión, y si la pericia puede ser desconocida sin argumentos técnicos suficientes.

## Decisión y resultado
La Sala (por mayoría) **revocó** la rescisión por no configurarse mora del actor, y condenó a la Administración al pago de los daños probados en la pericia, con intereses al 6% anual desde la notificación del acto rescisorio hasta el 31/03/1991. La disidencia del juez Otero no se explicita.

## Doctrina / criterio relevante
- La buena fe (art. 1198 C.C.) se aplica a la etapa resolutoria del contrato, exigiendo que el acreedor coopere y no sorprenda al deudor.  
- La mora del deudor no se configura si el acreedor incumple su deber de cooperación.  
- El dictamen pericial no puede ser desechado sin argumentos científicos de peso (sana crítica).

## Señales para favorabilidad
- **Favorable** para el contratista que impugna una rescisión unilateral, especialmente si se alega falta de cooperación de la Administración.  
- **Desfavorable** para la Administración que rescinde sin acreditar mora y sin fundamentar impugnaciones periciales.  
- **Mixto** si se discuten montos de intereses (tasa del 6% podría ser baja frente a otras tasas).  
- **No relacionado** en casos sin controversia sobre mora o pericia contable.

## Cita sugerida
**Paz Valentín c/ Adm. Gral. de Puertos - Res. 318 y 67/83 y otro s/**, CNACAF, Sala V, 16/09/1998, SAIJ FA98100585, disponible en https://www.saij.gob.ar/123456789-585-0018-9ots-eupmocsollaf.

## Cómo citar

Paz Valentín c/ Adm.Gral. de Puertos -Res. 318 y 67/83 y otro s/, SAIJ, 16/09/1998, 98100585.