---
titulo: "Provincia del Chubut c/ Gabelco S.A. s/"
fuente: SAIJ · todos los fueros y jurisdicciones
tribunal: "SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA"
fecha: 06/03/1979
fuero: Administrativo civil y administrativo
numero: 79150008
fuente_oficial: https://www.saij.gob.ar/123456789-800-0519-7ots-eupmocsollaf
url: https://fallos.arguslegal.ai/saij/provincia-del-chubut-c-gabelco-s-a-s-920a7fc1-879a-4dc3-9e55-0efc7208a7d1
generado_por: Argus Fallos (resumen con IA a partir del texto del fallo; no es asesoramiento legal)
---

# Provincia del Chubut c/ Gabelco S.A. s/

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA · CASACION · 06/03/1979

## Resumen

## Datos de identificación y cita
- **Carátula:** Provincia del Chubut c/ Gabelco S.A. s/ (incompleto)
- **Tribunal:** SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA (Chubut)
- **Fecha:** 1979-03-06
- **Sala/Instancia:** Casación / S
- **Magistrados:** Norberto Bianco, Efraín Ranea, Raúl Sanguinetti
- **Fuente:** SAIJ – ID FA79150008
- **URL:** https://www.saij.gob.ar/123456789-800-0519-7ots-eupmocsollaf
- **Jurisdicción:** Chubut – Fuero Administrativo Civil-Administrativo – Ámbito Local

## Tags para análisis posterior
`materia: contrato de obra pública` `contingencia: rescisión contratual` `hechos clave: falta de pago de certificados, demora en ejecución, multas` `normas: Leyes prov. 533 y 646` `doctrina: reciprocidad contractual en mora` `resultado: mixto (favorable a contratista en punto a justificación de demora, desfavorable en cuanto a rescisión por falta de cumplimiento propio)` `parte favorecida: contratista (Gabelco)` `parte perjudicada: Provincia del Chubut` `fuente: SAIJ`

## Hechos y conflicto
La Provincia demandó rescisión de contrato de obra pública y daños contra Gabelco S.A., alegando demora en ejecución. Gabelco opuso que la Administración no pagó los certificados de obra en término. Se aplicaron multas automáticas por retraso y se alcanzó el 15% del contrato, facultando la rescisión por culpa del contratista.

## Cuestión jurídica
¿La falta de pago de certificados por parte del Estado justifica la demora del contratista en la ejecución y obsta a la rescisión por su culpa?

## Decisión y resultado
El STJ de Chubut estableció que, conforme a las leyes provinciales 533 y 646, la mora del Estado en pagar parciales justifica el retraso del contratista. Quien no cumplió sus obligaciones (el Estado) no puede reclamar rescisión por incumplimiento de la otra parte. Se desestima la pretensión rescitoria de la Provincia.

## Doctrina / criterio relevante
- La constitución en mora del Estado puede darse por simple presentación de escritos con requerimiento efectivo de pago en expediente administrativo.
- La demora estatal en pagar certificados justifica el retraso del contratista (excepción a la jurisprudencia general, fundada en legislación local).
- El contratista queda en mora automática al vencer el plazo contractual sin necesidad de interpelación, sujeto a multas progresivas hasta el 15% del contrato, luego de lo cual la Administración puede rescindir por su culpa.
- Nadie puede rescindir un contrato por incumplimiento cuando él mismo incumplió injustificadamente.

## Señales para favorabilidad
Este fallo es **favorable** para un contratista que invoque falta de pago estatal como justificación de su demora y defienda la continuación del vínculo, y **desfavorable** para un Estado que pretenda rescindir por atrasos cuando no cumplió con sus obligaciones de pago. Es **mixto** si se busca aplicar multas automáticas al contratista vencido, ya que el fallo las reconoce como procedentes, pero subordinadas a la conducta estatal previa.

## Cita sugerida
Provincia del Chubut c/ Gabelco S.A., STJ Chubut, 06/03/1979, ID SAIJ FA79150008.

## Cómo citar

Provincia del Chubut c/ Gabelco S.A. s/, SAIJ, 06/03/1979, 79150008.