---
titulo: "Robustelli, Francisco y la Proveedora Industrial S.A. c/ Pcia. de Buenos Aires s/"
fuente: SAIJ · todos los fueros y jurisdicciones
tribunal: "SUPREMA CORTE DE JUSTICIA"
fecha: 23/11/1987
fuero: Administrativo
numero: 87010297
fuente_oficial: https://www.saij.gob.ar/123456789-792-0107-8ots-eupmocsollaf
url: https://fallos.arguslegal.ai/saij/robustelli-francisco-y-la-proveedora-industrial-s-a-c-pcia-de-buenos-aires-s-fbdeecd0-8028-45bf-928b-afeadc99f1ff
generado_por: Argus Fallos (resumen con IA a partir del texto del fallo; no es asesoramiento legal)
---

# Robustelli, Francisco y la Proveedora Industrial S.A. c/ Pcia. de Buenos Aires s/

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA · 23/11/1987

## Resumen

## Datos de identificación y cita
- **Carátula:** Robustelli, Francisco y la Proveedora Industrial S.A. c/ Pcia. de Buenos Aires s/ (demanda contencioso administrativa)
- **Tribunal:** SUPREMA CORTE DE JUSTICIA (Provincia de Buenos Aires)
- **Fecha:** 23/11/1987
- **Fuero:** Administrativo / Local
- **Magistrados:** Cavagna Martínez, Negri, Vivanco, Laborde, San Martín
- **Fuente:** SAIJ – ID FA87010297
- **URL:** https://www.saij.gob.ar/123456789-792-0107-8ots-eupmocsollaf

## Tags para análisis posterior
- **materia:** contrato obra pública, recepción obra, gastos improductivos
- **contingencia:** reclamo contractual rechazado
- **hechos clave:** paralización no imputable contratista, falta planos aprobados, vicios ocultos
- **normas:** ley 6021 (obras públicas), decreto reglamentario, Ordenanza Gral. 235/78
- **doctrina:** recepción definitiva como clausura del contrato, indivisibilidad prestación
- **resultado:** desfavorable para el actor
- **parte favorecida:** Provincia de Buenos Aires
- **parte perjudicada:** Robustelli y La Proveedora Industrial S.A.
- **fuente:** SAIJ

## Hechos y conflicto
El contratista reclamó gastos improductivos por paralización de obra no imputable a él y discutió la recepción definitiva de la obra pública. La Provincia resistió alegando incumplimiento contractual: falta de entrega de planos aprobados y existencia de vicios ocultos. Se analizó si se cumplió el procedimiento del art. 55 ley 6021 y si operó la recepción automática.

## Cuestión jurídica
- ¿Procede el reclamo de gastos improductivos sin acreditar la mecánica de liquidación prevista en la ley 6021?
- ¿Opera la recepción definitiva automática cuando existen vicios ocultos o incumplimientos imputables al contratista?

## Decisión y resultado
La SCBA rechazó la demanda. Sostuvo que: (1) para reclamar gastos improductivos debe probarse el cumplimiento de las pautas legales; (2) la recepción definitiva automática no opera si hay vicios ocultos o falta de conservación; (3) la falta de entrega de planos aprobados por el contratista obsta a la recepción; (4) si la recepción automática no se configuró por causas imputables al contratista, éste asume las consecuencias. **Resultado desfavorable al actor.**

## Doctrina / criterio relevante
- La recepción definitiva es la clausura del contrato: agota la obligación del contratista, transfiere riesgos, permite reintegrar garantías y saldar el precio. Hasta que opera, el contratista sigue vinculado por una obligación de resultado indivisible.
- La Ordenanza Gral. 235/78 (competencia municipal de policía) no interfiere en la relación contractual, que se rige por la documentación del contrato y la ley de obras públicas.

## Señales para favorabilidad
- **DESFAVORABLE** para el contratista (actor): exige cumplimiento estricto del procedimiento y carga de la prueba; rechaza recepción automática por vicios o incumplimientos imputables al contratista.
- **FAVORABLE** para la administración demandada: refuerza la responsabilidad del contratista hasta la recepción definitiva y la necesidad de seguir las pautas legales para reclamar.
- Útil para argumentar que el contratista no puede reclamar sin cumplir con la ley 6021, o que la recepción no opera si hay defectos imputables.

## Cita sugerida
"Robustelli, Francisco y la Proveedora Industrial S.A. c/ Pcia. de Buenos Aires s/", SCBA, 23/11/1987, SAIJ FA87010297. URL: https://www.saij.gob.ar/123456789-792-0107-8ots-eupmocsollaf

## Cómo citar

Robustelli, Francisco y la Proveedora Industrial S.A. c/ Pcia. de Buenos Aires s/, SAIJ, 23/11/1987, 87010297.