---
titulo: "S.T.S. Electromecánica S.C.A. c/ Municipalidad de La Plata s/"
fuente: SAIJ · todos los fueros y jurisdicciones
tribunal: "SUPREMA CORTE DE JUSTICIA"
fecha: 20/10/1987
fuero: Administrativo
numero: 87010284
fuente_oficial: https://www.saij.gob.ar/123456789-482-0107-8ots-eupmocsollaf
url: https://fallos.arguslegal.ai/saij/s-t-s-electromecanica-s-c-a-c-municipalidad-de-la-plata-s-e0baf150-bc65-4512-ba1d-5894bd74f966
generado_por: Argus Fallos (resumen con IA a partir del texto del fallo; no es asesoramiento legal)
---

# S.T.S. Electromecánica S.C.A. c/ Municipalidad de La Plata s/

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA · 20/10/1987

## Qué dice la fuente

> Contrato de obra pública, trabajos adicionales Si al suscribir el contrato el contratista acepto el régimen jurídico según el cual, para la certificación de adicionales se requiere el previo dictado aprobatorio de los mismos, no puede luego reclamar intereses por mora de la Administración en el pago de los certificados si efectuó dichos trabajos sin esperar el dictado del decreto aprobatorio. Si estaba disconforme con dicho régimen, debió hacerlo saber a la autoridad administrativa tempestivamente, es decir, al momento de serle impuesta la cláusula contractual y no luego, cuando la…

## Cómo citar

S.T.S. Electromecánica S.C.A. c/ Municipalidad de La Plata s/, SAIJ, 20/10/1987, 87010284.