---
titulo: "Trevisiol Hnos. S.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/"
fuente: SAIJ · todos los fueros y jurisdicciones
tribunal: "SUPREMA CORTE DE JUSTICIA"
fecha: 12/04/2000
fuero: Administrativo
numero: 10822
fuente_oficial: https://www.saij.gob.ar/123456789-228-0100-0ots-eupmocsollaf
url: https://fallos.arguslegal.ai/saij/trevisiol-hnos-s-a-c-provincia-de-buenos-aires-s-9dad5a05-e76f-4cf3-ae46-162705194313
generado_por: Argus Fallos (resumen con IA a partir del texto del fallo; no es asesoramiento legal)
---

# Trevisiol Hnos. S.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA · 12/04/2000

## Qué dice la fuente

> Contrato de obra pública, gastos improductivos La Administración no puede soslayar las consecuencias económicas del reconocimiento formal de la mora no imputable. El art. 55 de la ley 6021 consagra como supuestos que devengan gastos improductivos los casos de disminuciones y/o paralizaciones totales o parciales de trabajos y ...contempla los supuestos que en definitiva configuran demoras impuestas por la Administración de la obra para ...otorgarles automáticamente relevancia resarcitoria. Sumarios: Contrato de obra pública, gastos improductivos En virtud de las previsiones de la ley 24.283, el…

## Cómo citar

Trevisiol Hnos. S.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/, SAIJ, 12/04/2000, 10822.