---
titulo: "Valderrama, Rubén Oscar c/ Municipalidad de General Pueyrredón s/"
fuente: SAIJ · todos los fueros y jurisdicciones
tribunal: "SUPREMA CORTE DE JUSTICIA"
fecha: 01/08/1995
fuero: Administrativo
numero: 95010164
fuente_oficial: https://www.saij.gob.ar/123456789-461-0105-9ots-eupmocsollaf
url: https://fallos.arguslegal.ai/saij/valderrama-ruben-oscar-c-municipalidad-de-general-pueyrredon-s-28113771-0198-400c-bf20-1e9c619bc63f
generado_por: Argus Fallos (resumen con IA a partir del texto del fallo; no es asesoramiento legal)
---

# Valderrama, Rubén Oscar c/ Municipalidad de General Pueyrredón s/

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA · 01/08/1995

## Resumen

## Datos de identificación y cita

- **Carátula**: Valderrama, Rubén Oscar c/ Municipalidad de General Pueyrredón s/ demanda contencioso administrativa
- **Tribunal**: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires
- **Sala/Instancia**: S (unipersonal o pleno)
- **Fecha**: 1 de agosto de 1995
- **Jurisdicción**: Provincia de Buenos Aires
- **Fuero**: Administrativo
- **Ámbito**: Local
- **Magistrados**: Laborde, Negri, Rodríguez Villar, San Martín, Salas
- **ID SAIJ**: FA95010164
- **URL**: https://www.saij.gob.ar/123456789-461-0105-9ots-eupmocsollaf

## Tags para análisis posterior
`materia: contrato de obra pública` `contingencia: rescisión contractual` `hechos clave: demora injustificada, falta de intimación fehaciente, abandono de obra` `normas: ley 6021 art. 60` `doctrina: intimación previa no formal, obligación de no paralizar obras, carga de pronto despacho` `resultado: desfavorable para contratista` `parte favorecida: Municipalidad` `parte perjudicada: Valderrama` `fuente: SAIJ`

## Hechos y conflicto

El actor contratista de obra pública demandó a la Municipalidad por rescisión contractual. La Administración rescindió por demoras injustificadas e incumplimiento del plazo. El contratista se desinteresó de la obra, la abandonó y reclamó renegociación sin reanudar trabajos. La copia del reclamo no tenía cargo de recepción oficial. No se acreditó intimación fehaciente previa a la rescisión. Tampoco se interpuso pronto despacho para habilitar la instancia por denegatoria tácita.

## Cuestión jurídica

Determinar si la rescisión fue válida sin intimación formal previa y si el contratista podía abandonar la obra supeditándola a un reclamo de renegociación, y si la falta de pronto despacho impide la procedencia de la acción por denegatoria tácita.

## Decisión y resultado

**Desfavorable al actor**. Se rechazó la demanda. El tribunal consideró que: 1) la intimación previa del art. 60 ley 6021 no requiere forma especial; 2) las órdenes de servicio constituyen el medio natural de intimación; 3) el contratista no puede paralizar unilateralmente la obra ni subordinar su cumplimiento a un reclamo; 4) para la vía por denegatoria tácita es imprescindible el pronto despacho; 5) la copia sin cargo no prueba la presentación del reclamo.

## Doctrina / criterio relevante

- La intimación previa a la rescisión no exige forma especial (art. 60 ley 6021).
- La orden de servicio es el medio idóneo para intimar cumplimiento del plan de trabajos.
- El contratista no puede desinteresarse de la obra ni abandonarla; si se le niega la rescisión debe demandar judicialmente.
- Las copias en expediente administrativo son antecedente indispensable, no prueba autónoma.
- Sin cargo, sello o firma, la copia de un reclamo es insuficiente para acreditar su presentación.
- El pronto despacho es requisito indispensable para la acción por denegatoria tácita.

## Señales para favorabilidad

- **Desfavorable** para el contratista que abandonó la obra sin intimación fehaciente previa y no acreditó reclamo.
- **Favorable** para la Administración que rescindió sin formalidad especial, siempre que haya cursado órdenes de servicio.
- **Útil** para defensas municipales en rescisión de obra pública: la falta de forma no invalida la intimación; la carga del contratista es continuar trabajos y reclamar judicialmente.
- **No relacionado** si el caso futuro involucra otra materia (ej. daños, empleo público) o si el contratista acreditó debidamente el reclamo y el pronto despacho.

## Cita sugerida

**Valderrama, Rubén Oscar c/ Municipalidad de General Pueyrredón s/ demanda contencioso administrativa**, SCBA, 1/8/1995, ID SAIJ FA95010164, disponible en https://www.saij.gob.ar/123456789-461-0105-9ots-eupmocsollaf.

## Cómo citar

Valderrama, Rubén Oscar c/ Municipalidad de General Pueyrredón s/, SAIJ, 01/08/1995, 95010164.