---
titulo: "Vector Ingeniería Soc.Col. c/ Obras Sanitarias de la Nación s/"
fuente: SAIJ · todos los fueros y jurisdicciones
tribunal: "CAMARA NAC. APELAC. EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL"
fecha: 31/03/1999
fuero: Administrativo
numero: 99100109
fuente_oficial: https://www.saij.gob.ar/123456789-901-0019-9ots-eupmocsollaf
url: https://fallos.arguslegal.ai/saij/vector-ingenieria-soc-col-c-obras-sanitarias-de-la-nacion-s-0821c293-6455-4429-889c-c5d15acc63a8
generado_por: Argus Fallos (resumen con IA a partir del texto del fallo; no es asesoramiento legal)
---

# Vector Ingeniería Soc.Col. c/ Obras Sanitarias de la Nación s/

CAMARA NAC. APELAC. EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL · 03 · 31/03/1999

## Resumen

## Datos de identificación y cita
- **Carátula:** Vector Ingeniería Soc.Col. c/ Obras Sanitarias de la Nación s/
- **Tribunal:** Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III
- **Fecha:** 31/03/1999
- **Magistrados:** Mordeglia, Argento
- **Jurisdicción:** CABA | **Fuero:** Administrativo | **Ámbito:** Federal
- **ID SAIJ:** FA99100109
- **URL:** https://www.saij.gob.ar/123456789-901-0019-9ots-eupmocsollaf

## Tags para análisis posterior
`materia: contrato obra pública` `contingencia: suspensión de obra` `hechos clave: gastos improductivos, mayores costos, inflación` `normas: no especificadas` `doctrina: carga de la prueba, imprevisibilidad, riesgo empresarial` `resultado: DESFAVORABLE al contratista` `parte favorecida: Obras Sanitarias de la Nación` `fuente: SAIJ`

## Hechos y conflicto
Contratista reclama resarcimiento de gastos improductivos (mantenimiento/amortización de equipos, combustible, personal) por paralización de obra pública, y recomposición del equilibrio económico-financiero por inflación. La demandada (Obras Sanitarias de la Nación) resiste el reclamo.

## Cuestión jurídica
Procedencia del resarcimiento de gastos improductivos y recomposición de la ecuación económico-financiera del contrato de obra pública por inflación, cuando el contratista no acredita concretamente los daños sufridos ni que superen el álea normal del negocio.

## Decisión y resultado
**DESFAVORABLE para la contratista.** El tribunal rechaza el resarcimiento por falta de prueba concreta. La mera alegación de inflación o de irrepresentatividad de fórmulas no basta; se requiere acreditar puntualmente las distorsiones y que provienen de hechos imprevisibles.

## Doctrina / criterio relevante
- La ecuación económico-financiera no es un seguro contra déficit; el contratista asume un riesgo empresarial normal (consid. 7º d, voto Mordeglia).
- Para recomposición por inflación: necesidad de demostrar imprevisibilidad al contratar y distorsiones efectivas (cita CSJN "Dulcamara", "Tecnobra", "Dos Arrollos").
- Gastos improductivos: resarcimiento solo si se acredita haberlos efectivamente sufrido (consid. 7º c).

## Señales para favorabilidad
**Clasificación: DESFAVORABLE** para la parte que reclama mayores costos sin prueba contundente. **FAVORABLE** para la Administración si se defiende alegando falta de acreditación concreta del daño. **MIXTO** si hubiera prueba suficiente en otro caso. Aplicación restrictiva del equilibrio económico-financiero; exige carga probatoria rigurosa.

## Cita sugerida
*Vector Ingeniería Soc.Col. c/ Obras Sanitarias de la Nación s/*, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, 31/03/1999, ID SAIJ FA99100109. Disponible en: https://www.saij.gob.ar/123456789-901-0019-9ots-eupmocsollaf

## Cómo citar

Vector Ingeniería Soc.Col. c/ Obras Sanitarias de la Nación s/, SAIJ, 31/03/1999, 99100109.