---
titulo: "Walter Construcciones S.A. y Río de La Plata Ingeniería S.A. c/ Municipalidad de Tres Lomas s/"
fuente: SAIJ · todos los fueros y jurisdicciones
tribunal: "SUPREMA CORTE DE JUSTICIA"
fecha: 04/03/1997
fuero: Administrativo
numero: 97011013
fuente_oficial: https://www.saij.gob.ar/123456789-310-1107-9ots-eupmocsollaf
url: https://fallos.arguslegal.ai/saij/walter-construcciones-s-a-y-rio-de-la-plata-ingenieria-s-a-c-municipalidad-de-6fe63905-9467-4991-a96c-9f1c699a35f5
generado_por: Argus Fallos (resumen con IA a partir del texto del fallo; no es asesoramiento legal)
---

# Walter Construcciones S.A. y Río de La Plata Ingeniería S.A. c/ Municipalidad de Tres Lomas s/

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA · 04/03/1997

## Qué dice la fuente

> Contrato de obra pública, trabajos adicionales La existencia de trabajos adicionales importa una alteración del plazo de ejecución de obra, ya que debe reconocerse una ampliación del mismo a los fines de acometer las tareas los días de prórroga surgen del aumento proporcional de obra realizada y los días asignados al item original. Sumarios: Contrato de obra pública, prórroga del plazo Autorizada una prórroga del contrato, carecen de fundamento las multas aplicadas por incumplimiento del plazo contractual y el congelamiento de las variaciones de costos. Contrato de obra pública, rescisión del…

## Cómo citar

Walter Construcciones S.A. y Río de La Plata Ingeniería S.A. c/ Municipalidad de Tres Lomas s/, SAIJ, 04/03/1997, 97011013.