Antonio Jose Fortino Construcciones SRL c/ Banco de la Nacion Argentina s/Incumplimiento de Contrato
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal - SALA II · SALA II · 05/02/2026
CONTRATO DE OBRA PUBLICA. GASTOS IMPRODUCTIVOS. LA DEMORA EN EL PAGO DE CERTIFICADOS Y EN EL RECONOCIMIENTO DE LAS MODIFICACIONES DE OBRA GENERO UN DESPLAZAMIENTO DE LA CURVA DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTADA. ELLO OCASIONO UN MAYOR COSTO FINANCIERO Y EXTENSION DEL PLAZO DE EJECUCION. PROLONGACION DE LOS COSTOS FIJOS DE FUNCIONAMIENTO POR CAUSAS NO IMPUTABLES A LA CONTRATISTA. MODIFICA Y HACE LUGAR AL RUBRO. SALA…
Sumario redactado por el tribunal o por SAIJ; acá se cita en parte.
Antonio Jose Fortino Construcciones SRL c/ Banco de la Nacion Argentina s/Incumplimiento de Contrato, PJN, 05/02/2026, 1.