Alesia S.a.c.i.f. y A.g. c/ Ferrocarriles Argentinos s/

Contrato de obra pública, suspensión de obra pública, responsabilidad del Estado, gastos improductivos, indemnización Cuando por actos del poder público, producidos por hechos ajenos al contratista, se ha perturbado el ritmo de ejecución de los trabajos con demoras o paralizaciones totales o parciales que afectan la organización empresaria a la obra, se produce un desequilibrio de la ejecución financiera del…

Sumario redactado por el tribunal o por SAIJ; acá se cita en parte.

Alesia S.a.c.i.f. y A.g. c/ Ferrocarriles Argentinos s/, SAIJ, 28/02/1989, 89100052.