Bonini y Cía. Construcciones S.C. c/ Municipalidad de San Pedro s/

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA · 09/05/1989

Qué dice la fuente

Contrato de obra pública, gastos improductivos En los casos de una demora impuesta por la Administración en la ejecución de obra, con la consiguiente extensión del plazo contractual, ésta no puede soslayar las consecuencias económicas del reconocimiento formal de la mora no imputable, toda vez que procedió consecuentemente a la extensión del plazo contractual. Sumarios: Contrato de obra pública, gastos improductivos…

Sumario redactado por el tribunal o por SAIJ; acá se cita en parte.

Cómo citar

Bonini y Cía. Construcciones S.C. c/ Municipalidad de San Pedro s/, SAIJ, 09/05/1989, 89010441.