Horacio Nieva Construcciones c/ Provincia de Buenos Aires s/

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA · 16/04/1996

Qué dice la fuente

Contrato de obra pública, gastos improductivos Para determinar la procedencia de los gastos improductivos resulta necesaria la existencia de una paralización de la obra y la concesión de una ampliación del plazo de ejecución otorgada precisamente en mérito a dicha resolución. Sumarios: Contrato de obra pública, gastos improductivos Los gastos improductivos pueden devengarse durante la vigencia del plazo original de…

Sumario redactado por el tribunal o por SAIJ; acá se cita en parte.

Cómo citar

Horacio Nieva Construcciones c/ Provincia de Buenos Aires s/, SAIJ, 16/04/1996, 96011220.