Martinez y de la Fuente S.A. c/ D.E.B.A. s/

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA · 22/08/1989

Qué dice la fuente

Contrato de obra pública, gastos improductivos En los casos de demoras en la ejecución del plazo de obra no imputables al contratista, la Administración no puede soslayar las consecuencias económicas del reconocimiento de dicha circunstancia si procedió a extender el plazo contractual. Sumarios: Contrato de obra pública, gastos improductivos Constatada la existencia de una causal de prórroga del plazo se materializa…

Sumario redactado por el tribunal o por SAIJ; acá se cita en parte.

Cómo citar

Martinez y de la Fuente S.A. c/ D.E.B.A. s/, SAIJ, 22/08/1989, 89010466.