[[p]] Felipe Marini[[/P]] c/ [[p]] Yacimientos Petroliferos Fiscales Sociedad del Estado[[/P]] s/ (SAIJ, 07/03/1985)

Datos de identificación y cita

Número/Expediente: FA85100204 (SAIJ)
Carátula: FELIPE MARINI c/ YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES SOCIEDAD DEL ESTADO s/ ORDINARIO - OBRA PUBLICA
Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL, Sala IV
Fecha: 07/03/1985
Jurisdicción: CABA, FEDERAL
Fuero: ADMINISTRATIVO
Magistrados: GALLI, GUILLERMO; MIGUENS, PEDRO; HUTCHINSON, TOMAS
URL: https://www.saij.gob.ar/123456789-402-0015-8ots-eupmocsollaf

Tags para análisis posterior

materia: obra pública contingencia: reajuste de precios hechos clave: suspensión de obra, demora en entrega de terreno, fórmula polinómica no notificada, exclusión de lista de contratistas normas: leyes 12.910 y 15.285, RS 815/76 doctrina: necesidad de notificación para modificar fórmula, prohibición de doble indemnización, valor probatorio de informe meteorológico resultado: parcialmente favorable parte favorecida: contratista (Felipe Marini) parte perjudicada: YPF fuente: SAIJ

Hechos y conflicto

Contrato de obra pública con YPF. Se pactó reajuste de precios mediante fórmula polinómica. YPF modificó unilateralmente la fórmula sin notificar al contratista. Hubo demora en la entrega del terreno, suspensión de obras, y posterior exclusión del actor de la lista de contratistas de YPF. El actor reclama indemnización por paralización, daño moral y ajuste según fórmula original.

Cuestión jurídica

Si la modificación de la fórmula polinómica es válida sin notificación al contratista.
Si corresponde indemnización doble por el mismo período de suspensión.
Si el informe meteorológico acredita causal de fuerza mayor.
Si la exclusión de la lista de contratistas es arbitraria y genera daño moral.

Decisión y resultado

El tribunal hace lugar parcialmente a la demanda. Dispone:

Ajuste del precio según fórmula original desde apertura de licitación hasta entrega del terreno.
Indemnización por paralización de obras durante la demora en la entrega del terreno.
Rechaza doble indemnización por falta de aprobación de planos en el mismo período.
Rechaza indemnización por condiciones meteorológicas (prueba insuficiente).
Hace lugar al daño moral por exclusión arbitraria de la lista de contratistas.

Doctrina / criterio relevante

La modificación de la fórmula polinómica sin notificación al contratista no tiene efectos; el contrato se rige por la fórmula original acordada. No procede acumular dos indemnizaciones por el mismo perjuicio. El informe meteorológico debe ser presentado en forma y tiempo exigidos para ser prueba suficiente. La exclusión de la lista de contratistas sin causa justificada es arbitraria y genera daño moral indemnizable.

Señales para favorabilidad

MIXTO: favorable al contratista en ajuste de precios según fórmula original, indemnización por paralización y daño moral; desfavorable en rechazo de doble indemnización y reclamo meteorológico. Útil para argumentar contra modificaciones unilaterales no notificadas y a favor de daño moral por exclusión arbitraria. Perjudicial si se busca doble reparación por el mismo período o reclamar condiciones climáticas sin prueba formal.

Cita sugerida

"FELIPE MARINI c/ YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES SOCIEDAD DEL ESTADO s/ ORDINARIO - OBRA PUBLICA", CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL, Sala IV, 07/03/1985, ID SAIJ: FA85100204. Disponible en: https://www.saij.gob.ar/123456789-402-0015-8ots-eupmocsollaf.

Resumen generado con IA a partir del texto del fallo. No es asesoramiento legal.