S.T.S. Electromecánica S.C.A. c/ Municipalidad de La Plata s/

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA · 20/10/1987

Qué dice la fuente

Contrato de obra pública, trabajos adicionales Si al suscribir el contrato el contratista acepto el régimen jurídico según el cual, para la certificación de adicionales se requiere el previo dictado aprobatorio de los mismos, no puede luego reclamar intereses por mora de la Administración en el pago de los certificados si efectuó dichos trabajos sin esperar el dictado del decreto aprobatorio. Si estaba disconforme…

Sumario redactado por el tribunal o por SAIJ; acá se cita en parte.

Cómo citar

S.T.S. Electromecánica S.C.A. c/ Municipalidad de La Plata s/, SAIJ, 20/10/1987, 87010284.