Vector Ingeniería Soc.Col. c/ Obras Sanitarias de la Nación s/

Datos de identificación y cita

• Carátula: Vector Ingeniería Soc.Col. c/ Obras Sanitarias de la Nación s/
• Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III
• Fecha: 31/03/1999
• Magistrados: Mordeglia, Argento
• Jurisdicción: CABA | Fuero: Administrativo | Ámbito: Federal
• ID SAIJ: FA99100109
• URL: https://www.saij.gob.ar/123456789-901-0019-9ots-eupmocsollaf

Tags para análisis posterior

materia: contrato obra pública contingencia: suspensión de obra hechos clave: gastos improductivos, mayores costos, inflación normas: no especificadas doctrina: carga de la prueba, imprevisibilidad, riesgo empresarial resultado: DESFAVORABLE al contratista parte favorecida: Obras Sanitarias de la Nación fuente: SAIJ

Hechos y conflicto

Contratista reclama resarcimiento de gastos improductivos (mantenimiento/amortización de equipos, combustible, personal) por paralización de obra pública, y recomposición del equilibrio económico-financiero por inflación. La demandada (Obras Sanitarias de la Nación) resiste el reclamo.

Cuestión jurídica

Procedencia del resarcimiento de gastos improductivos y recomposición de la ecuación económico-financiera del contrato de obra pública por inflación, cuando el contratista no acredita concretamente los daños sufridos ni que superen el álea normal del negocio.

Decisión y resultado

DESFAVORABLE para la contratista. El tribunal rechaza el resarcimiento por falta de prueba concreta. La mera alegación de inflación o de irrepresentatividad de fórmulas no basta; se requiere acreditar puntualmente las distorsiones y que provienen de hechos imprevisibles.

Doctrina / criterio relevante

• La ecuación económico-financiera no es un seguro contra déficit; el contratista asume un riesgo empresarial normal (consid. 7º d, voto Mordeglia).
• Para recomposición por inflación: necesidad de demostrar imprevisibilidad al contratar y distorsiones efectivas (cita CSJN "Dulcamara", "Tecnobra", "Dos Arrollos").
• Gastos improductivos: resarcimiento solo si se acredita haberlos efectivamente sufrido (consid. 7º c).

Señales para favorabilidad

Clasificación: DESFAVORABLE para la parte que reclama mayores costos sin prueba contundente. FAVORABLE para la Administración si se defiende alegando falta de acreditación concreta del daño. MIXTO si hubiera prueba suficiente en otro caso. Aplicación restrictiva del equilibrio económico-financiero; exige carga probatoria rigurosa.

Cita sugerida

Vector Ingeniería Soc.Col. c/ Obras Sanitarias de la Nación s/, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, 31/03/1999, ID SAIJ FA99100109. Disponible en: https://www.saij.gob.ar/123456789-901-0019-9ots-eupmocsollaf