Walter Construcciones S.A. y Río de La Plata Ingeniería S.A. c/ Municipalidad de Tres Lomas s/

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA · 04/03/1997

Qué dice la fuente

Contrato de obra pública, trabajos adicionales La existencia de trabajos adicionales importa una alteración del plazo de ejecución de obra, ya que debe reconocerse una ampliación del mismo a los fines de acometer las tareas los días de prórroga surgen del aumento proporcional de obra realizada y los días asignados al item original. Sumarios: Contrato de obra pública, prórroga del plazo Autorizada una prórroga del…

Sumario redactado por el tribunal o por SAIJ; acá se cita en parte.

Cómo citar

Walter Construcciones S.A. y Río de La Plata Ingeniería S.A. c/ Municipalidad de Tres Lomas s/, SAIJ, 04/03/1997, 97011013.